Yleiset ehdot

Versio 170222 | Lataa PDF-muodossa saksaksi

 

1. Voimassaolo

Kaikki Riel GmbH:n (jäljempänä myös "urakoitsija") toimitukset, palvelut ja tarjoukset toteutetaan yksinomaan näiden ehtojen mukaisesti. Sopimuskumppanin (jäljempänä myös "asiakas") ehdot, jotka ovat ristiriidassa näiden ehtojen kanssa tai poikkeavat niistä, katsotaan tunnustetuiksi vain, jos toimeksisaaja on nimenomaisesti suostunut niiden pätevyyteen; Erityisesti toimeksisaajan sopimuksen täyttämiseksi toteuttamia toimia ei pidetä suostumuksena erilaisiin sopimusehtoihin.

2. Tarjoukset ja sopimuksen tekeminen

Kaikki urakoitsijan tarjouksiin, mainosmateriaaleihin ja muihin asiakirjoihin sisältyvät kuvat, piirustukset, suunnitelmat, materiaalit, paino-, mitta- ja hintatiedot jne. eivät ole sitovia, ellei niitä ole nimenomaisesti kirjallisesti ilmoitettu osaksi sopimusta. Asiakkaalle tehty sopimustarjous edellyttää kirjallisen tilausvahvistuksen, jotta sopimus voidaan tehdä.

3. palkinto

Kaikki urakoitsijan ilmoittamat hinnat ovat vapaasti tehtaalla ja ellei toisin mainita, ne eivät sisällä arvonlisäveroa. Ellei toisin nimenomaisesti mainita, pakkaus-, lastaus-, kuljetus- ja kuljetusvakuutukset jne. on asiakkaan maksettava erikseen. Urakoitsijalla on oikeus tarkistaa hintaa, jos asiaankuuluvat kustannustekijät (erityisesti raaka-ainehinnat ja kuljetustariffit) ovat muuttuneet enemmän kuin vain vähän sopimuksen tekemisen ja toimituksen välillä. Urakoitsija voi kuitenkin myös muuttaa hintaa, jos asiakas pyytää muutoksia tilatun tavaran toimituspäivään, määrään tai laatuun sopimuksen tekemisen jälkeen.

4. Maksuehdot

Kaikki maksut on suoritettava välittömästi laskun vastaanottamisen jälkeen, ja niiden katsotaan maksavan velkaa vasta, kun ne on hyvitetty urakoitsijan yritystilille. Käteisalennukset vaativat erillisen sopimuksen ja ne tulee kirjata tilausvahvistukseen. Maksuviivästystapauksissa asiakas vastaa kaikista urakoitsijan muistutus- ja perintäkuluista riippumatta siitä, ovatko ne ulkoisia vai sisäisiä. Lisäksi, jos asiakas laiminlyö maksun tai jos asiakkaan omaisuutta vastaan ​​aloitetaan maksukyvyttömyysmenettely asiakkaan tuottamuksesta riippumatta, urakoitsijalla on oikeus oman harkintansa mukaan keskeyttää toimitukset tai palvelut sovittuun vastikkeeseen asti. on annettu, vetäytyä sopimuksen osasta, jota ei ole vielä täytetty, tai vaatia joko käteismaksua tai sopivaa osittaista tai täydellistä maksuvakuutta jatkotoimituksista ilman edeltävää armonaikaa. Kaikki muut urakoitsijan oikeudet säilyvät ennallaan.

5. Toimitus, toteutus, riskin ottaminen

Ellei toisin ole erikseen sovittu, kaikki urakoitsijan toimitukset suoritetaan EXW A-3713 Reinprechtspölla 22, Itävalta Incoterms 2022. Urakoitsijalla on oikeus tehdä osa- ja ennakkotoimituksia ja laskuttaa ne välittömästi. Kiinteät toimitus- ja huoltomääräajat eivät ole sitovia, ja urakoitsija voi ylittää ne, jos määräajoista ei ole nimenomaisesti sovittu kirjallisesti. Urakoitsija varaa oikeuden laskuttaa tilaajaa jo sovittujen toimitus- ja huoltoaikojen muutoksista aiheutuvista kuluista.

6. Eigentumsvorbehalt

Riel GmbH toimittaa kaikki tavarat omistusoikeuden säilyttämisen alaisena, ja ne ovat urakoitsijan omaisuutta, kunnes koko maksu on suoritettu. Jos kolmannet osapuolet pääsevät käsiksi varattuun tavaraan - erityisesti takavarikoinnin kautta - asiakas sitoutuu osoittamaan varatun omaisuuden ja ilmoittamaan siitä urakoitsijalle välittömästi. Asiakas kantaa täyden riskin varatuista tuotteista, erityisesti tuhoutumis-, katoamis- tai huononemisriskistä.

7. Takuu, tarkastus- ja reklamaatiovelvollisuus

Ratkaisevaa on tavaroiden kunto riskin siirtymishetkellä. Asiakkaan on tarkastettava tavara välittömästi vastaanotettuaan ja reklamoitava virheistä välittömästi, mutta joka tapauksessa 1 vuorokauden kuluessa tavaran luovutuksesta, kirjallisesti ja yksityiskohtaiset tiedot väitetystä virheestä ja tuotteen sarjanumero, muussa tapauksessa tavarat katsotaan hyväksytyiksi. Piilotetuista vioista on ilmoitettava 5 päivän kuluessa niiden havaitsemisesta. Takuuvaatimuksen on aina näytettävä toteen asiakkaan toimesta, joka on velvollinen korvaamaan kaikki kulut, jotka aiheutuvat perusteettomasta tai myöhäisestä virheilmoituksesta. Takuuehtojen tyyppiä koskevia pakottavia säännöksiä lukuun ottamatta urakoitsija varaa nimenomaisesti oikeuden täyttää kaikki takuuvaatimukset oman harkintansa mukaan parantamalla, vaihtamalla tai alentamalla hintaa. Takuuaika on 6 kuukautta ja alkaa riskin siirrosta. Takuuaikaa ei pidennetä päätoimituksen tai uusien osien osalta korjaamalla tai kuittaamalla ne, vaikka uusia osia sisällytettäisiin päätoimitukseen. Takuuvelvollisuus lakkaa joka tapauksessa takuuajan umpeutuessa; Takautumisvaateet, jotka johtuvat hänen asiakkaansa asiakasta vastaan ​​esittämästä vaateesta, on poissuljettu. Jos asiakas tekee muutoksia tai muokkauksia ostettuun tuotteeseen tai luovutettuihin töihin ilman urakoitsijan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta, urakoitsijan mahdollinen takuuvelvollisuus raukeaa. Jos kyseessä ovat erikoistuotteet poikkeuksellisilla hinnoilla, kaikki takuut suljetaan pois alusta alkaen.

8. Vahingonkorvaukset

Henkilövahinkoja lukuun ottamatta urakoitsijan vahingonkorvausvastuu rajoittuu tahallisuuteen ja törkeään huolimattomuuteen. Asiakkaalla on todistustaakka tällaisen toiminnan olemassaolosta. Lain sallimissa rajoissa minkäänlaisia ​​puhtaita taloudellisia menetyksiä, välillisiä vahinkoja ja menetyksiä tai välillisiä vahinkoja sekä menetettyjä voittoja ei korvata. Urakoitsijan vastuu rajoittuu yleensä tyypillisesti ennakoitaviin vahinkoihin ja rajoittuu osittaisen toimituksen arvoon. Vahingonkorvausvaatimukset vanhenevat kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun vahingosta ja tekijästä on saatu tieto, ja joka tapauksessa kahden vuoden kuluttua riskin siirtymisestä. Jos tilaus tehdään asiakkaan suunnittelutietojen, piirustusten tai mallien perusteella, urakoitsijan vastuu ei ulotu suunnittelun oikeellisuuteen, vaan ainoastaan ​​siihen, että se on toteutettu asiakkaan antamien tietojen mukaisesti. Tilaajan on korvattava ja pidettävä urakoitsija vastuussa, jos kolmannen osapuolen omistusoikeuksia loukataan.

9. Tuotevastuu

Sopimuskumppaneiden tai kolmansien osapuolien PHG:n mukaiset tuotevastuuta koskevat takautuvat vaatimukset ovat poissuljettuja, ellei takautuvasti oikeutettu todista, että virhe on aiheutunut urakoitsijan toimialasta ja että se oli vähintään oikeutettu. törkeään huolimattomuuteen.

10. Sovellettava laki ja lainkäyttöpaikka

Sopimus on Itävallan lain alainen. Asiakkaille, jotka sijaitsevat Euroopan unionin alueella tai EFTA-valtiossa, lainkäyttöalueena on sovittu Krems. Kaikki Euroopan unionin tai EFTA-valtion ulkopuolella sijaitsevien asiakkaiden kanssa tehdyistä sopimuksista johtuvat tai niihin liittyvät riidat ratkaistaan ​​lopullisesti Kansainvälisen kauppakamarin välimiesmenettelyn sääntöjen mukaisesti yhden tai useamman näiden sääntöjen mukaisesti nimetyn välimiehen toimesta. Välimiesoikeuden paikka on Krems. Molemmissa tapauksissa urakoitsija varaa kuitenkin oikeuden vedota vaateisiin asiakkaan tavanomaisessa lainkäyttöpaikassa.

11. Muu

Tilaajan kuittaus vastavaatimuksiin on sallittua vain, jos tällaiset vaateet on vahvistettu laillisesti tai jos urakoitsija ei ole kiistänyt niitä. Asiakkaalla on myös perusteltujen reklamaatioiden tapauksessa oikeus pidättyä maksuvelvollisuudestaan ​​vain osatoimituksen asianmukaisen osan osalta. Toimeksisaajalla on oikeus tallentaa, välittää, tarkistaa ja poistaa asiakkaan henkilötietoja liiketoimien yhteydessä.

12. Jaettavuuslauseke

Jos jokin näiden ehtojen tai sopimuksen määräys on tai tulee mitättömäksi, muut ehdot pysyvät voimassa. Sen sijaan tulisi soveltaa sitä, mikä on mahdollisimman lähellä tämän säännöksen taloudellista sisältöä. Tämä koskee vastaavasti mahdollisia aukkoja näissä ehdoissa tai sopimuksessa.

13. Laajennus

Seuraava laajennus korvaa tai täydentää kohdissa 1-11 lueteltuja ehtoja, kunnes se peruutetaan:

Materiaalihinnat, energiakustannukset ja kuljetuskustannukset voivat ennakoimattomien tapahtumien (pandemia, sota jne.) kuten Covid- ja Ukrainan kriisien ja niistä aiheutuvien tapahtumien vaikutuksesta nousta jyrkästi kaikilla tuotantopaikoilla ja aiheuttaa toimitusten pullonkauloja. Tämä on luokiteltu epätavalliseksi ja ennakoimattomaksi tapahtumaksi "force majeure".

liikenne
Rahtikustannusten osuus määritettiin tarjouksen umpeutumispäivänä ja siihen kohdistuu tällä hetkellä suuria hinnankorotuksia. Ennakoimattomat rahtihintojen nousut voidaan siten laskuttaa asiakkaalta. Tämä koskee myös tulevia tiedusteluja/tilauksia/tilauksia.

Materiaali
Tuotteen hinta määräytyi tarjouksen päättymispäivänä ja siihen kohdistuu tällä hetkellä suuria hinnankorotuksia. Materiaali- ja valmistuskapasiteetin säilyttämiseksi materiaalihankinnan ja toimitusten pitkien läpimenoaikojen vuoksi sovitaan mahdollisista hinnankorotuksista jo tuotannossa oleville tiedusteluille/tilauksille/toimeksiannoille. Voimassa olevat tuotteiden hinnat viittaavat tilausvahvistuksessa sovittuun toimitusmäärään tai sovittuihin osatoimituksiin. Mikäli materiaalien ja/tai yksittäisten komponenttien toimitushäiriöitä ja/tai materiaali-, kuljetus- ja energiakustannusten massiivisia nousuja tapahtuu huolellisuudesta huolimatta, pysyvät asiakkaan tilaukset/toimeksiannot täysimääräisinä. Uusien tuotteiden hinnat ja toimitusajat sovitaan urakoitsijan ja tilaajan kesken. Tämä koskee myös tulevia tilauksia asiakkaalta.

Meillä on oikeus joko omasta aloitteestamme tai asiakkaan pyynnöstä oikaista sopimuksessa sovittuja maksuja/yksikköhintoja ja kuljetuskustannuksia, jos vähintään 5 %:n muutoksia suhteessa (a) palkkakustannuksiin laki, asetus edellyttää. , työehtosopimus, yrityssopimus tai (b) muut palvelun tarjoamisen kannalta välttämättömät kustannustekijät, kuten materiaalikustannukset ja muut edellä mainitut yhteistoimikuntien suosituksista tai raaka-aineiden kansallisten tai maailmanmarkkinahintojen muutoksista johtuvat kustannukset, asiaankuuluvat valuuttakurssit jne. ovat tapahtuneet sopimuksen tekemisen/tilausvahvistuksen/tilauksen/toimituksen alkamisen jälkeen. Oikaisu tapahtuu siinä määrin, että todelliset tuotantokustannukset sopimuksen tekohetkellä muuttuvat verrattuna palvelun tosiasiallisen tarjonnan ajankohtaan.

Tavaran toimitus tapahtuu sovittujen toimitusaikataulujen mukaan riippumatta vastaavasta yksikköhinnasta. Materiaalien ennakkohankinnan vuoksi asiakkaalla ei ole mahdollista keskeyttää tavaroiden vastaanottoa ilman ennakkosopimusta. Mahdolliset lisäkustannukset on laskutettava.

Jos voidaan osoittaa, että on olemassa toimitushäiriöitä, materiaalihankinnan epäonnistumisia ja/tai tuotantolaitosten rajoituksia pandemiasta, sodasta ("force majeure") ja niistä aiheutuvista seurannaisvahingoista, on urakoitsija vastuussa sovittujen ehtojen noudattamatta jättämisestä. asiakkaan ja urakoitsijan välillä, kuten hintoja ja toimituspäiviä lukuun ottamatta.

Laajennetut yleiset ehdot koskevat kaikkia jo sovittuja ja tämänhetkisen kehityksen vaikutteita sekä tulevia tiedusteluja/tilauksia/toimeksiantoja asiakkaan ja urakoitsijan välillä. Voimassa peruuttamiseen asti.

Reinprechtspölla, 17.02.2022